Образец договора оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели между юридическими лицами

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО РЕМОНТУ, РЕСТАВРАЦИИ И ПЕРЕТЯЖКИ ОБИВКИ МЕБЕЛИ №_____ [№ ДОГОВОРА]

_______________ [Наименование стороны] именуемое(-ый, -ая) в дальнейшем «Заказчик» в лице _______________ [Тип должности] _______________ [ФИО подписанта], действующего(-ей) на основании _______________ [Основание полномочий подписанта], с одной стороны, и

_______________ [Наименование стороны] именуемое(-ый, -ая) в дальнейшем «Исполнитель» в лице _______________ [Тип должности] _______________ [ФИО подписанта], действующего(-ей) на основании _______________ [Основание полномочий подписанта], с другой стороны,

вместе именуемые «Стороны», а индивидуально – «Сторона», заключили настоящий договор (далее – Договор), о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Исполнителем оказываются следующие услуги (далее - Работы):

- ремонт;

- реставрация и перетяжка обивки мебели Заказчика, состоящей из ________________________________________________ (далее Мебель),

а Заказчик в свою очередь обязуется принять и оплатить выполненные Работы.

1.2 Выполнение Работ осуществляется Исполнителем с использованием собственных материалов, а именно: ________________________________________________.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. нести полную материальную ответственность за сохранность Мебели Заказчика;

2.1.2. Соблюдать установленные п. 4.1. настоящего Договора сроки выполнения Работ, а затем передать результат Работ Заказчику в согласованное время;

2.1.3. в случае выявления каких-либо недостатков, безвозмездно и в кратчайшие сроки их устранить. Также при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят качеству или прочности результатов выполняемых Работ, либо создают невозможность завершения их в установленный срок, немедленно предупредить об этом Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ;

2.1.3. Не передавая Работы третьим лицам, выполнить их своими силами и средствами.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. В порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Договора оплатить Работы.

2.2.2. во время сдачи – приемки имущества, присутствовать лично или обеспечить присутствие своего представителя.

2.3. Исполнитель вправе:

2.3.1. При досрочном выполнении Работы предъявить их Заказчику.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и в установленные сроки, в любое время до окончания Работ отказаться от исполнения настоящего Договора.

3. УСЛОВИЯ СДАЧИ-ПРИЕМКИ. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Срок выполнения Работ по настоящему Договору составляет ________ дней с момента передачи по Акту приема-передачи Мебели Исполнителю и выполнения Заказчиком условий п.4.2.1. настоящего Договора.

3.2. Если по инициативе Заказчика срок возврата выполненной Работы откладывается, то новую дату возврата, при условии выполнения Заказчиком п.4.2.3 настоящего Договора, необходимо согласовать не менее чем за ________ дней.

3.3. В случае приостановления Работ, согласно п.2.1.6, срок выполнения Работ продлевается на время такой приостановки.

3.4. Заказчик обязан осмотреть и принять результат Работ, и в случае обнаружения недостатков, немедленно заявить об этом Исполнителю.

3.5. Доставку и возврат Мебели осуществляет Исполнитель собственными средствами и силами, без привлечения Заказчика.

4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ И СТОИМОСТЬ РАБОТ

4.1. Общая стоимость Работ по настоящему Договору (Цена Договора) составляет ________ рублей, включая НДС.

4.2. Все платежи осуществляются в рублях РФ в следующем порядке:

4.2.1. В течение ________ банковских дней с даты подписания настоящего Договора Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя аванс в размере ________ % от Цены договора.

4.2.2. В течение ________ банковских дней после выполнения Работ по настоящему Договору и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя оставшуюся сумму.

4.2.3. Основанием для перечисления денежных средств является подписанный Договор, и счет на оплату.

4.2.4. Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере ________% от Цены Договора за каждый день просрочки выполнения Работ.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Исполнитель гарантирует высокое качество выполнения Работ и используемых материалов;

5.2. За не обеспечение сохранности принятого для выполнения Работ имущества Заказчика Исполнитель несет полную материальную ответственность.

5.3. с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ, Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные Работы в течение ________ месяцев.

5.4. Гарантийный случай наступает только при обнаружении скрытого производственного недостатка и/или дефекта использованных материалов. В случае механического повреждения или использования Мебели не по назначению, Исполнитель снимает с себя гарантийные обязательства.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не смогла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

6.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые заинтересованная Сторона не может оказывать влияние и за возникновение которых не несет ответственность, например, землетрясение, наводнение, а также забастовка, постановления правительства или распоряжения государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению, предмета настоящего Договора.

6.3. Все споры, возникшие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

6.4. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде ________________________.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания гарантийного срока.

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН